编制工程概算工作(1)除负责人外的其他工作人员的签字是否有效,需要看是不是让对方有理由相信其具有代理的授权。对于签字与盖章缺失其一的,法院通常认为是有效的。
(2)必须探讨题目说的施工图是不是含有履约过程中产生的变更,若是不包含的话该约定针对的便是工程量偏差,这样的话实际出现差异就应当调整;若是包含履约过程中产生的变更,这条文签订的目的可能就是为了避免不平衡报价,不过规划调整情况下难以认为甲方是恶意的,因此这个理由应当是正当的,这个时候可能还需要通过利益衡量考虑是否要调整。
(3)合同对停窝损失如何计算没有约定的,实际损失必须当事人举证;法院在认定实际损失的时候应当综合当事人提交的证据,必须要是真正发生的损失,倘若无法提供充分的证据(例如支付凭证)是没有办法主张成功的。
(4)经过招投标的项目合同有关于调差的约定应当与招标文件一致,不一致的以招标文件为准。工程追加概算说明
(5)中标通知书到达中标人时合同成立,当事人拒绝订立书面合同的,人民法院应当按照招标文件、投标文件和中标通知书等确定合同内容。
(6)发票代表的是单方的成本,而不是双方之间形成的价格,因此应该以认价单作为结算的依据。
(7)根据正式道路设计施工的临时道路包括在措施费中。
(8)04定额根据成孔结算,倘若04定额已经考虑到了成孔和成桩的直径差,可以套04定额,倘若定额没有办法适用新工艺能够脱离定额综合考虑。总价合同是根据评审预算签订的,属于图纸总价,不调整价格。
(9)不是所有epc都是总价合同,具体需要看招投标以及合同文件中对计价是怎样约定的。招标文件是总价的话签成单价的必须按照总价结算。
(10)不可抗力停工期间的:根据清单计价规范,承包人的施工机械设备损坏及停工损失的由承包人承担;范本中承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,各地方还会有具体的相关规定,然而各地文件的规定只是参考,不过法院裁判时不一定直接作为依据。工程概算调整表格