返回列表 工程案例纠纷分析汇总预算编制原则图

  资金预算编制方法(1)若是在招标时给定暂估价,这时候的暂估价是没有经过招标竞争的,在履约过程中达到招标的标准时应该招标,不过案例中根据下浮率竞价,所有的价格包括了暂估价都是经过竞争的,这时候除非合同特别约定之外不需要重新招标。


  (2)工程进度款和工期顺延之间的关系。对于发包人不能按时支付进度款不足以造成工期延误的,法院通常不会支持。法院在裁判时对于承包人没有收到进度款与工期延误之间的因果关系一般要求由承包人承担举证责任。根据《盐城市中级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》认为,发包人逾期支付工程进度款,数额不大且承包人并没有就此事提出异议而继续施工,承包人不可以以此主张顺延工期的。


  (3)清单计价规范的规则是招标控制价应当按照编制依据,不应当上调或者下浮;不过在民事关系中,招标控制价是不是上调或者下浮不对当事人的权利义务有影响。


  (4)“原则上不调整,主要材料的市场价格超过预算价的±5%的,可以由双方另行协商后确定”的约定可以解释为:可以调整主材情况下的约定不明;转包合同无效,转包合同中关于违约金的约定也无效,这个时候当事人承担的是损害赔偿责任,仍然能够参照合同有关于违约的约定;实际施工人与转包人应当依据最后一层转包合同中关于工期的约定计算合同工期。


  (5)审计发现招标控制价编制错误后,应当由编制招标控制价的单位承担责任,扣减施工单位是不合法的;扣减暂估价时应根据工程量清单中的价格扣减而不是根据招标控制价扣减。全面预算编制内容


  (6)甲方已经在签证上签认,就应该根据签证将这笔费用支付给施工单位,但施工单位请求签证的理由是站不住脚的,甲方高层领导的做法是缺少依据的,在责任追究上作出该决定的负责人可能需要承担相应的责任。


  (7)验收合同不等于真正的合格,就算验收合格,一旦发现质量问题仍然能够要求施工单位承担违约责任。不过本案有8年的时间跨度,必须考虑时间跨度过大致使从70降到50的可能性,所以在举证责任的分配上,要求施工单位再对质量合格承担举证责任是不现实的;要求施工单位承担违约责任的诉讼时效的起算点应该从验收时起算,由于工程在隐蔽工程验收时业主就应该发现质量问题,所以可能会超过诉讼时效。


  (8)在只有初步设计时就编制详细的工程量清单是不现实的,因此业主认为造价咨询单位应当具备细化方案的能力,要求造价咨询单位按照初设编制详细的工程量清单是不合理的。


  (9)某公司把部分施工内容交给全资子公司的属于转包,是违法的。Ps母子公司之间属于转包,不过总分公司之间是能够将部分工程转移施工。预算编制原则图


联系我们
广东肇庆华穗工程咨询有限公司

网址:www.zqhsgc.com

联系电话:0758-6806931

电子邮箱:gdhszq@163.com

联系地址:肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期B幢商业办公楼507室